Santé
Travaux de désamiantage et de remplacement des calorifuges à l'étage technique du bâtiment PTM - Site de Vannes - Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Type de marché : Avis d'appel public à concurrence
Date limite de dépôt : 07/06/2024 à 12h00 (paru le 07/05/2024)
Localisation : 
Type de procédure : Appel d'Offres OuvertAvis de marché
Département(s) de publication :
56
Annonce n°
24-54175
Travaux
Section 1 - Identification de l'acheteur
Nom complet de l'acheteur : Centre hospitalier Bretagne Atlantique
Type de Numéro national d'indentification : SIRET
N° National d'identification : 26561337200019
Ville : Vannes cedex
Code postal : 56017
Groupement de commandes :
Non
Département(s) de publication : 56
Section 2 - Communication
Lien direct aux documents de la consultation :
https://www.marches-publics.gouv.fr/?page=Entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&id=2540031&orgAcronyme=x7c
Identifiant interne de la consultation : CHBA_TVX_DESAM_CALO_PTM
Intégralité des documents sur le profil d'acheteur :
Oui
Utilisation de moyens de communication non communément disponibles :
Non
Nom du contact : Cellule juridique Achats
Adresse mail du contact : Cellule-juridique.achats@ghba.fr
Numéro de téléphone du contact : +33 297292105
Section 3 - Procédure
Type de procédure : Procédure adaptée ouverte
Conditions de participation :
- Aptitude à exercer l'activité professionnelle - conditions / moyens de preuve : Déclaration sur l'honneur justifiant que le candidat n'entre pas dans l'un des cas d'exclusion de la procédure de passation mentionnés aux articles L2141-1 à L2141-5 du Code de la commande publique
- Capacité économique et financière - conditions / moyens de preuve : Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations, objet du marché public, réalisées au cours des trois derniers exercices disponibles (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement pré-rempli) / Attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle et attestation d'assurance responsabilité civile décennale en cours de validité
- Capacités techniques et professionnelles - conditions / moyens de preuve : Liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années assortie d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Ces attestations indiquent le montant, la date et le lieu d'exécution des travaux et précisent s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés régulièrement à bonne fin (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement pré-rempli) / Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pendant les trois dernières années (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement pré-rempli) / Description de l'outillage, du matériel et de l'équipement technique dont le candidat disposera pour la réalisation du marché public (ou utiliser le formulaire DC2 partiellement pré-rempli)
Technique d'achat : Sans objet
Date et heure limite de réception des plis : 07/06/2024 à 12:00
Présentation des offres par catalogue électronique :
Interdite
Réduction du nombre de candidats :
Non
Possibilité d'attribution sans négociation :
Oui
L'acheteur exige la présentations de variantes :
Non
Critères d'attribution : Prix sur 45 points / Valeur technique sur 55 points dont 15 points au regard de la Qualité des moyens humains affectés au chantier et 40 points au regard de la Pertinence des dispositions arrêtées par l'entreprise pour garantir la qualité des prestations, la sécurité du chantier et le respect du délai d'exécution
Section 4 - Identification du marché
Intitulé du marché : Travaux de désamiantage et de remplacement des calorifuges à l'étage technique du bâtiment PTM - Site de Vannes
Code CPV principal - Descripteur principal : 45262660
Type de marché : Travaux
Description succincte du marché : Marché de travaux, alloti, à tranches, à prix forfaitaire ayant pour objet les travaux de désamiantage et de remplacement des calorifuges à l'étage technique du Bâtiment PTM du site de Vannes du Centre hospitalier Bretagne Atlantique. Les prix sont fermes et actualisables. Date prévisionnelle de commencement des prestations : le 15 juillet 2024.
Lieu principal d'exécution du marché : Centre hospitalier Bretagne Atlantique - 20, boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 Vannes
La consultation comporte des tranches :
Oui
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché :
Non
Marché alloti :
Oui
Section 5 - Lots
-
Description du lot : Lot 01 - Travaux de désamiantageCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45262660Lieu d'exécution du lot : CH Bretagne Atlantique - 20, boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 Vannes
-
Description du lot : Lot 02 - Travaux de calorifugeageCode(s) CPV additionnel(s) - Descripteur principal : 45321000Lieu d'exécution du lot : CH Bretagne Atlantique - 20, boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 Vannes
Section 6 - Informations Complementaires
Visite obligatoire :
Oui
Détail sur la visite (si oui) : Une visite de site obligatoire est organisée le 23 mai 2024 à 09h30 (lieu de rendez-vous : bâtiment Ateliers de la Direction de la transformation architecturale - Centre hospitalier Bretagne Atlantique - 20, boulevard Général Maurice Guillaudot - 56000 Vannes).
Autres informations complémentaires : Tranches : Le marché public est composé d'une tranche ferme et de 4 tranches optionnelles : Tranche ferme : Secteurs 3212/3197/3198 / Tranche optionnelle 1 : Secteur 3193 / Tranche optionnelle 2 : Secteurs 3190/3191 / Tranche optionnelle 3 : Secteurs 3192/3209 / Tranche optionnelle 4 : Secteur 3200. La description technique des prestations à réaliser pour ces tranches figure dans le CCTP propre à chaque lot. L'acte d'engagement et la Décomposition du Prix Global et Forfaitaire (DPGF) font apparaître de manière distincte la tranche ferme et les tranches optionnelles. L'exécution des tranches optionnelles, si celles-ci sont affermies, est subordonnée à une décision de l'Etablissement notifiée au Titulaire par ordre de service intervenant au plus tard aux dates suivantes : Tranche optionnelle 1 et Tranche optionnelle 2, au plus tard le 15 janvier 2025 / Tranche optionnelle 3 et Tranche optionnelle 4, au plus tard le 15 juin 2025. Le non affermissement ou l'affermissement avec retard d'une tranche optionnelle ne donne droit à aucune indemnité de dédit ou d'attente.
Délais d'exécution : Le délai d'exécution maximum du marché est défini comme suit : pour la Tranche ferme, 2 mois de période de préparation et 5 mois de délai d'exécution des travaux / pour la Tranche optionnelle 1, 1 mois de période de préparation et 2 mois de délai d'exécution des travaux / pour la Tranche optionnelle 2, 1 mois de période de préparation et 3 mois de délai d'exécution des travaux / pour la Tranche optionnelle 3, 1 mois de période de préparation et 3 mois de délai d'exécution des travaux / pour la Tranche optionnelle 4, 1 mois de période de préparation et 2 mois de délai d'exécution des travaux. Les délais d'exécution s'entendent comme comprenant les congés, le repliement des installations de chantier, la réception, mais hors intempéries telles que définies à l'article 11.4 du CCAP. Par dérogation à l'article 18.1.1 du CCAG / Travaux, l'ordre de service N°1 prescrit le démarrage de l'opération y compris la période de préparation et le délai d'exécution des travaux de la Tranche ferme ; l'ordre de service portant affermissement d'une Tranche optionnelle prescrit également le démarrage de la période de préparation et du délai d'exécution des travaux de ladite tranche optionnelle.
/ Variantes : Les variantes sont autorisées pour le Lot 01 - Travaux de désamiantage. La seule variante possible concerne la Tranche ferme et porte sur la modification du CCTP suivante : le CCTP prévoit un mode d'intervention par secteur ; la Tranche ferme se décompose en 3 secteurs. Le soumissionnaire peut proposer en offre variante une méthodologie consistant à regrouper des secteurs afin de mutualiser les installations tout en respectant les contraintes du Maître d'ouvrage. Les soumissionnaires qui présentent une offre variante, sont tenus de proposer une offre de base. L'offre variante est clairement identifiée dans le pli électronique remis par le soumissionnaire. Elle se compose des documents listés à l'article 15.2 du Règlement de consultation. Les soumissionnaires ne peuvent proposer qu'une seule offre variante en plus de leur offre de base. Le dépôt de plus d'une offre variante par un soumissionnaire entraine l'irrégularité de l'ensemble des offres dudit soumissionnaire (base et variante(s)). / Les variantes sont interdites pour le Lot 02 - Travaux de calorifugeage. Le dépôt d'une ou plusieurs offres variantes non autorisées par un soumissionnaire entraine l'irrégularité de l'ensemble des offres dudit soumissionnaire (base et variante(s)).
/ Délai de validité des offres : Le délai de validité des offres est fixé à quatre (4) mois à compter de la date limite de remise des plis.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 07/05/2024
L'accès aux questions / réponses nécessite d'être authentifié.
Se connecterL'accès au dépôt nécessite d'être authentifié.
Se connecter